Umowa zlecenia
Nr GK. 6821.2.2013
zawarta dnia ......... maja 2013 r. w Wołowie pomiędzy:
Markiem Gajosem - Starostą Powiatu Wołowskiego, realizującym zdania z zakresu administracji rządowej w imieniu Skarbu Państwa, przy pomocy Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, NIP : 988-01-33-369, REGON : 931950353
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Beaty Sadowskiej,
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
...............................................,
zwanym dalej Wykonawcą.
W związku z przeprowadzonym postępowaniem w dniu ............................. 2013 r. w oparciu o procedurę ISO – zakup towaru/usługi z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ze względu na prowadzone postępowanie administracyjne w trybie art. 118 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) w przedmiocie wykonania na rzecz Zamawiającego usługi geodezyjnej polegającej na podziale nieruchomości gruntowej o nr działki 76 AM 1, o pow. 0,12 ha, położonej w obrębie Pogalewo Wielkie, gmina Brzeg Dolny, stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, w trybie art. 95 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), wyłoniono ww. Wykonawcę, w wyniku czego strony zawierają umowę o następującej treści :
§ 1.
1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a ten przyjmuje do wykonania zlecenie mające na celu wykonanie usługi geodezyjnej, polegającej na podziale nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 76 AM 1, obręb ewidencyjny Pogalewo Wielkie, gmina Brzeg Dolny, w celu wydzielenia części przedmiotowej nieruchomości gruntowej w wielkości 0,10 ha (zgodnie ze złożoną Ofertą cenową, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy)
2. Wykonawcazobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) wraz z wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami, oraz zgodnie ze sztuką i wiedzą geodezyjną.
§ 2.
Integralną częścią umowy jest Oferta Wykonawcy.
§ 3.
1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 30 lipca 2013 r.
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy strony uznają datę przyjęcia operatu do Zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego
w Wołowie.
§ 4.
1. Strony zgodnie ustalają, iż z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie zgodnie
z zaoferowaną ceną jednostkową wynikającą ze złożonej Oferty cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, na kwotę: .............. zł brutto (słownie : ................... brutto) tj. ............ zł netto (słownie : ............................. netto).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego fakturze, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
§ 5.
1. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości:
a) za odstąpienie od wykonania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1;
b) za opóźnienie w oddaniu całego przedmiotu umowy (liczone od upływu terminu wskazanego w § 3 ust. 1) - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;
c) za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych w przedmiocie umowy - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku stwierdzenia przedmiotowych wad Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie, po upływie którego naliczać będzie karę w wysokości określonej w niniejszym punkcie.
2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy.
4. Zamawiający, w razie opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe.
5. Niezależnie od wymienionych kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
§ 6.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część przedmiotu umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy.
§ 7.
Zmiana lub uzupełnienie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 8.
Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania do niej nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
§ 9.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
§ 10.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11.
Do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) stosownie do art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.
§ 12.
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.
§ 13.
Umowę odczytano, przyjęto i podpisano.
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
……………………………………… ………………………………………
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy